山西省建设工程施工合同

VIP免费

2025-03-07 3 0 199.5KB 41 页 5.9玖币

侵权投诉

山西省建设工程施工合同

工程名称：

发包单位：

承包单位：

监理单位：

勘察设计单位：

山西省工商行政管理局

山西省建设厅制定

山西省建筑企业家联合会

特别提示

1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建

筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工

程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂

行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等

法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。

2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。承

发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一

条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不

得与国家现行法律法规相抵触。

3、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和

《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执

照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司

（具有法人资格单位）的合同专用章。

4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省

建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定

印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。

当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门

领取。

5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。

第一部分　协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事

项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：建筑面积：㎡，建筑高度 m 或跨度 m，结构

类型：，层数层

其他：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

￥：元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的

定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承

担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年　　月　　日

　合同订立地点：

本合同双方约定　　后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

第二部分　通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通

用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程

实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

UUU1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价

款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

UUUU1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包

主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

UUUU1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履

行的代表。

UUUU1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计

资质等级证书的单位。

UUUU1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

5.9 玖币 0人已下载

立即下载 VIP免费下载

摘要：

山西省建设工程施工合同工程名称：发包单位：承包单位：监理单位：勘察设计单位：山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结...

展开>> 收起<<

山西省建设工程施工合同.doc

共41页,预览5页

还剩页未读，继续阅读

声明：本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接被用户下载，本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知玖贝云文库，我们立即给予删除！

山西省建设工程施工合同

相关推荐

开通VIP享超值会员特权

作者详情

相关内容

热门标签

举报选择: